Договор разработки дизайн-проекта интерьера

Конкретизация договора осуществляется на основании пожеланий заказчика

 

Д О ГО В О Р  №_____________

Разработка  Дизайн-проекта интерьера _____________

Гражданин Российской Федерации ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий  на основании  собственного  волеизъявления, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____________, действующего на  основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, далее по тексту – «настоящий Договор»/«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Исполнитель обязуется качественно и на должном уровне выполнить, а Заказчик принять и оплатить указанные  в Техническом Задании виды проектных работ:

1.1.1. Разработать Дизайн-проект   интерьера: _____________

1.1.2. Разработать Техническую   (Конструктивную) документацию (ТД) лестницы.

1.1.3. Проектные работы осуществляются на объекте расположенном по адресу:

1.1. Исполнитель обязуется  выполнить указанные  виды работ на условиях, изложенных в настоящем Договоре  и   соответствующих  Приложениях к нему:

1.1.2. Приложение № 1:  Техническое Задание (ТЗ) на проектирование  - разработку Дизайн-проекта.

1.1.3. Приложение № 2:  Опросная анкета с пожеланиями Заказчика. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства для Сторон, должна быть подтверждена обеими Сторонами в форме дополнений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторонами.

2.2. При определении  условий Договора Сторонами  принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие Договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. После подписания Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу.

2.3. Содержание Договора, действительная воля Сторон соответствует цели Договора.

1.1. Исполнитель свидетельствует, что он обладает необходимыми опытом и знаниями в области разработки Дизайн-проектов, архитектурного и конструктивного проектирования,   проектирования и изготовления индивидуальных  предметов мебели и интерьера, организации и проведения строительных, отделочных работ, декорированию и меблировке помещений.

2.4. Имущественные права на проектную документацию, разрабатываемую в соответствии с настоящим Договором, принадлежат Заказчику и Исполнителю в равных долях.

2.5. Использование проектной документации для реализации допускается только однократно – на объекте Заказчика, в интересах которого разрабатывается данный проект.

2.6. Повторное использование проектной документации возможно исключительно с согласия Исполнителя и с выплатой ему авторского вознаграждения.

2.7. Использование проектной документации Исполнителем для реализации на других объектах без согласия Заказчика не допускается.

2.8. При согласовании Сторонами образцов, видов и типов материалов,  необходимых для производства работ по реализации проекта,  представителем Исполнителя, для более полного и  качественного проведения работ, допускается ведение фото и видео съемки.

2.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ

3.1.  При толковании условий Договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

3.2. Буквальное значение слов и выражений, содержащихся в тексте Договора, понимается в их обычно употребляемом смысле.

3.3. Термины даны жирным шрифтом строчными буквами с начальной заглавной буквой, выделены кавычками, а их определения набраны обычным прописным шрифтом.  Если термин имеет несколько определений, то все они объединены в одной статье и разделены точкой с запятой между собой.

3.4. Термины и толкования, не вошедшие в перечень данного Договора, определяются в соответствии с изданием Госстроя России: «ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ», в котором также приводится перечень всех Федеральных законодательных, нормативных документов, указаны номера Федеральных законов.

3.5. С целью экономии места в Договоре,  и иной прилагаемой к Договору документации введена система сокращений и условных обозначений:

3.6. В целях настоящего Договора Стороны согласились, что нижеизложенные определения будут иметь следующее значение:

3.6.1. «Авторский надзор» - означает контроль проектной организации за  реализацией проекта, строительством, а именно проверку соответствия выполняемых работ проектным решениям.

3.6.2. «Архитектурно-планировочное задание на проектирование» - означает перечень требований Заказчика по функциональному и эстетическому назначению Объекта.

3.6.3. «Генеральный проектировщик» - означает проектную организацию, ответственную за выполнение комплекса проектных работ по проектируемому Объекту на основании договора с Заказчиком, а также за соответствие проектных решений сторонних организаций Архитектурно-планировочному Заданию, Техническому Заданию на проектирование и предмету Договора. «Декор» - художественное оформление архитектурных объектов и их частей (пластическое, живописное, графическое).

3.6.4. «Декорирование» - один из наиболее важных этапов проектирования и завершения комплекса работ по созданию стиля и образа интерьера. Состав проекта «Декорирования» определяется строго в соответствии с пожеланиями Заказчика, на основании индивидуального задания на декорирование.

3.6.5. «Заказчик» - юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству  (реконструкции, ремонту, отделке) объекта.

3.6.6. «Исходно-разрешительная документация» - означает комплект документов информационных материалов, определяющих специальные требования, рекомендации, условия, разрешения, правовые обоснования на осуществление проектной и строительной деятельности, предоставляемый Заказчиком Исполнителю.

3.6.7. «Общая площадь помещений для проектирования» Архитектурно-строительной части определяется как сумма площадей помещений  Объекта, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен.

3.6.8. «Общая жилая площадь Объекта для проектирования» Дизайн - проекта определяется как сумма площадей помещений, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен.

3.6.9. Стадия «Эскизный проект» (Архитектурная часть) - означает разработку предварительной проектной документации, на основе Архитектурно-планировочного Задания на проектирование, отражающей архитектурную концепцию внешнего и внутреннего облика Объекта, зонирование пространства и основные параметры сооружения в объеме, необходимом для получения разрешена на строительство и перепланировку помещения.

3.6.10. Стадия «Проект» (Дизайн-проект) - означает разработку проектной документации, разработанной на основе утвержденной Заказчиком стадии «Эскизный проект», содержащей дизайнерские решения в объеме, необходимом для разработки стадии «Рабочая документация».

3.6.11. Стадия «Рабочая документация» (Дизайн-проект) - означает разработку проектной документации, разработанной на основе утвержденной Заказчиком стадии «Проект», содержащей интерьерные и дизайнерские решения в объеме, необходимом для отделочных строительных работ.

3.6.12. «Техническое Задание на проектирование» - означает перечень требований Заказчика к проектированию Объекта, разработке элементов дизайна, оформления, декорирования, несущим и ограждающим конструкциям, применяемым материалам, оборудованию и технологиям, а также иную информацию для разработки Исполнителем стадий «Проект» и «Рабочая» документации.

3.6.13. «Уполномоченный представитель Заказчика» - означает юридическое или физическое лицо, которое на основании доверенности Заказчика, заверенной нотариальным органом, имеет полномочия по исполнению настоящего Договора или осуществлению отдельных действий предусмотренных настоящим Договором, от имени и в интересах Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы по проектированию надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, по окончании работ передать их результат и права на них Заказчику, а также передать Заказчику оговоренную в Договоре документацию.

4.1.2. Исполнитель обязан выполнить работу по проектированию в соответствии с пожеланиями Заказчика, действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3. Исполнитель в случае необходимости, обязуется осуществить Авторский надзор. Условия проведения авторского надзора оформляется отдельным Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.1.4. Исполнитель в случае необходимости, обязуется осуществить работы по Декорированию. Условия проведения Декорирования оформляется отдельным Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.1.5. Исполнитель обязан представлять Заказчику для  утверждения, согласования или внесения корректив и замечаний  необходимые регламентные документы: Список и состав, которых отражён в Договоре и приложениях к нему, в том числе: «Эскизный проект»  - Архитектурно планировочная часть, «Проект» - Дизайн-проект, «Рабочая документация»  - Дизайн-проекта, Смета, Акт и т. п., по существу  их исполнения на  условиях  данного Договора.

4.1.6. Исполнитель обязан в соответствующие, установленные Договором сроки, выносить на  обсуждение вопросы, связанные с разработкой проекта, представлять Заказчику на подпись и согласование, промежуточные этапы работ, выступать с  необходимыми  рекомендациями, представлять на  утверждение варианты концепций.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик настоящим подтверждает, что он в полной мере обладает правами и полномочиями на заключение настоящего Договора.

4.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю в помещения для проведения работ по проектированию, создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, предоставить: комплект имеющейся на день подписания Договора исходно - разрешительной документации, строительные чертежи, экспликацию помещения, соответствующую реальным размерам проектируемого помещения, иную имеющуюся документацию.

4.2.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки, в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.5. Заказчик обязан утверждать, согласовывать или вносить коррективы и замечания в необходимые регламентные документы: Список и состав, которых отражён в Договоре и приложениях к нему, в том числе:  «Эскизный проект»  - Архитектурная часть, «Проект» - Дизайн-проект, «Рабочая документация»  - Дизайн-проекта,  Смета, Акт и т. п., по существу их исполнения на условиях данного Договора.

4.2.6. Заказчик обязан в соответствующие, установленные Договором сроки, участвовать в обсуждении вопросов, связанных с разработкой проекта, подписывать и согласовывать промежуточные этапы работ, вносить необходимые рекомендации и замечания в документацию, рассматривать и утверждать варианты концепции.

4.3. Права Исполнителя:

4.3.1. Исполнитель имеет право на самостоятельное осуществление всех видов проектных работ и получение денежных средств за результат исполнения  Договора.

4.3.2. При исполнении настоящего Договора Исполнитель руководствуется исключительно документами, предоставленными Заказчиком. При этом Исполнитель исходит из того, что предоставленные Заказчиком документы получены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства и являются, достоверными.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Заказчик вправе проверять ход и качество проектных работ, выполняемых Исполнителем.

4.4.2. Заказчик вправе в соответствующие, установленные Договором сроки, требовать от Исполнителя результат проектных работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. При определении сроков исполнения Договора Стороны понимают, что:

5.1.1. Работа по проектированию является совокупным творческим процессом, в который задействованы участники с обеих Сторон Договора, а так же возможные специалисты третьих организаций;

5.1.2. Каждая  Сторона имеет право на собственное видение определённых деталей проектных решений и стадий проектирования;

5.1.3. Заказчик в процессе проектирования имеет право на рассмотрение предложенных ему вариантов проектных решений, в течение определённого оговоренного в Договоре срока;

5.1.4. Исполнитель имеет право на рассмотрение возможности исполнения пожеланий Заказчика. 

5.2. Работы по проектированию осуществляются Исполнителем в объеме, предусмотренном настоящим Договором, Техническим Заданием, иными Приложениями к Договору и устанавливаются: в соответствии с фактически необходимым и затраченным временем, требуемым Исполнителю для выполнения работ по Договору, при этом стороны ориентированы на исполнение полного комплекса проектных работ в сроки: _____________ рабочих дней, со дня  поступления денежных средств на счёт Исполнителя.

5.3. При необходимости Стороны обязуются вносить в сроки выполнения работ соответствующие коррективы, но стремиться принимать все возможные зависящие от Сторон меры к их соблюдению.

6. УСЛОВИЯ  И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Договор,  по его условиям, выполняется определёнными этапами:

6.1.1. Подписание Договора его Сторонами, проведение Исполнителем предварительных расчётов стоимости исполнения Договора, оплата Заказчиком Договора.

6.1.2. Первая стадия проектирования: «Эскизный проект» - разработка концепции Дизайн-проекта.

6.1.2.1. Данный этап проектирования дает представление об общей архитектурной концепции Дизайн-проекта, всех взаимосвязанных зон помещений (зонирование), общей и частной дизайн - идее, стилистическом оформлении, декорировании, а так же о фактурах и  цветовой гамме.

6.1.2.2. Последовательность проведения и вид проектных работ в процессе проектирования может подлежать корректировке и изменению по договорённости Сторон, но при этом Стороны ориентированы на виды работ указанные в ТЗ и настоящем Договоре.

6.1.2.3. Предпроектная проработка, анкетирование Заказчика  Исполнителем – определение его потребностей и пожеланий, изучение возможностей их реализации, исследование и  анализ собранного материала:

• Интервью, определение потребностей Заказчика, совместная работа с анкетными материалами;

• Рассмотрение примеров  (аналогов) ранее выполненных  предприятием работ, рассмотрение  портфолио - фотогалереи работ соответствующих    пожеланиям Заказчика;

• Проведение Технических обмеров помещений Объекта, составление  ситуационных, составление обмерочного плана в электронном виде в  программе   AutoCAD;

• Разработка Архитектурно планировочного решения на основе ТЗ.

6.1.2.4. Работа осуществляется во взаимодействии с Заказчиком, учитываются все его пожелания, вносятся необходимые коррективы.

6.1.2.5. Разработка Эскизной проектной документации осуществляется в следующем порядке, в состав Эскизного проектирования входит:

• Разработка общей концепции Дизайн-проекта в целом, определение единых стилевых направлений для определённых зон, территорий и помещений;

• Разработка и определение стилевого решения для каждого из проектируемых помещений;

• Разработка эскизного планировочного решения  для каждого помещения. Выполнение 2-3 концептуальных эскизов или интуитивных коллажей;

• Составление масштабных эскизных планов расстановки мебели  и оборудования   в привязке с пространством помещений;

• Эскизная развёртка стен, план полов, потолков;

• Стилистическая разработка предметов интерьера и  мебели, в том  числе элементной базы  каминов, декорирования  потолков, стен, полов, дверей, порталов, арок, окон, порталов и т.п;

• Утвержденный Сторонами Эскизный проект изменению не подлежит. В случае необходимого внесения каких-либо изменений в Эскизный проект следует руководствоваться положениями Раздела 10 настоящего Договора.

6.1.2.6. В состав  документации Эскизного проекта входит:

•​Ситуационные планы помещений;

•​Разработка и определение стилевого решения;

•​Разработка эскизного планировочного решения;

•​Выполнение концептуальных эскизов проектируемых  помещений;

•​Составление масштабных эскизных планов расстановки мебели  и оборудования   в привязке с пространством помещений;

•​Составление  предварительной Спецификации №1.

6.1.3. Вторая стадия  проектирования - «Проект»:

• Работа на стадии «Проект» осуществляется Исполнителем на основании утвержденного Заказчиком стадии «Эскизный проект».

• На стадии «Проект» Исполнитель разрабатывает комплект чертежей, планов, схем, спецификаций в достаточном необходимом объёме для осуществления интерьерах, декоративных и отделочных работ.

• На данной стадии проектных работ Исполнитель (совместно с Заказчиком) выбирают вид отделочных материалов, оборудования, мебели, а так же предметов индивидуального изготовления.

• Исполнитель на основании утвержденной Заказчиком концепции Дизайн-проекта в целом, утверждения  Технической  документации, в случае необходимости  и после корректировки Технического задания на проектирование, приступает к разработке Конструктивной документации отдельных предметов мебели и интерьера, в том числе  порталов каминных групп, лестницы.

6.1.4. Утверждение и приемка Заказчиком Дизайн-проекта осуществляется на основании Акта сдачи-приемки в порядке, определенном положениями настоящего Договора.

6.1.5. Согласованный Сторонами Дизайн-проект изменению не подлежит. В случае необходимости внесения каких-либо изменений в проект следует руководствоваться положениями Раздела 10.

6.1.6. При необходимости проводится  3D моделирование  -   визуализация помещений в программе 3D Studio Max.

6.1.7. Декорирование и комплекс работ по оформлению  интерьера, как самостоятельный вид проектирования, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору или дополнительным Договором.

6.1.8. Авторский надзор   осуществляется Исполнителем в целях контроля  со стороны проектной организации за строительством, а именно проверку соответствия выполняемых работ проектным решениям. Стороны настоящим свидетельствуют о том, что им известно, что в соответствии со статьей 20 Федерального Закона РФ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17. 11. 1995 Заказчик (застройщик) вправе не привлекать автора проекта с его согласия к авторскому надзору за строительством объекта при условии реализации проекта без изменений.

6.1.9. Авторский надзор  осуществляется в рамках действия данного Договора, т.е. входит в стоимость Договора, только  в случае если все виды работ связанные с реализацией проекта  выполняются собственными силами Исполнителя в качестве Генерального подрядчика, что оформляется дополнительным Договором. 

6.2. О выполнении стадий проектирования  частично или полностью Исполнитель уведомляет Заказчика в 3 (трёх) дневной срок.

6.3. Заказчик обязан в 3 (трёх) дневной срок  рассмотреть исполнение данной стадии проектирования,  уведомить Исполнителя о своём решении, замечаниях, предложениях.

6.4. В случае если Заказчик не принимает меры к рассмотрению стадий проекта, принятию, отказу, согласованию, утверждению или совершению иных необходимых действий, предусмотренных Договором, от которых зависит срок исполнения Договора, более:   3 (трёх) дней, то общий срок исполнения Договора увеличивается в обязательном порядке на срок данной просрочки.

6.5. Определение срока продления действия Договора устанавливается с момента уведомления Исполнителем Заказчика об исполнении данного этапа работ, до исполнения Заказчиком своих обязанностей предусмотренных Договором. При этом Заказчик не имеет право требовать от Исполнителя исполнения штрафных санкций за нарушение сроков исполнения Договора, а срок Договора продляется автоматически.

6.6. По окончании проектных работ Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в 2 экземплярах: 1 экземпляр -  комплект в аналоговом формате, альбомы в формате А4 и чертежи в формате А3; 1 экземпляр -  комплект в электронном виде, сохранённый в форматах PDF и AutoCAD.

7. СТОИМОСТЬ РАБОТ

7.1. Стоимость работ определяется в соответствии с видом и перечнем работ изложенных в Договоре и Техническом Задании.

7.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:

7.2.1. В течение: 3 (трёх) дней со дня подписания Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю авансовые денежные средства в размере 157 000 (Сто пятьдесят семь) тысяч рублей за исполнение работ указанных   в пункте 6.1.2 - Первой стадии проектирования: «Эскизный проект», разработка концепции Дизайн-проекта.

7.2.2. В течение: 3 (трёх) дней со дня подписания Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю авансовые денежные средства в размере 45 000 (Сорок пять) тысяч рублей за исполнение работ указанных   в пункте 6.1.3. - Вторая стадия  проектирования: «Проект».

7.2.3. В течение: 3 (трёх) дней со дня подписания Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю авансовые денежные средства в размере 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей за исполнение работ указанных   в пункте 6.1.6. - 3D моделирование: визуализация помещений в программе 3D Studio Max.

7.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

7.4. Исполнитель вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

7.5. Стороны договорились, что стоимость проектных работ, оговоренная в Договоре, включает в себя полный комплекс работ по проектированию Объекта за исключением стоимости следующих проектных работ:

7.5.1. Конструктивная часть, кроме разработки порталов каминных групп и лестницы;

7.5.2. Инженерная часть;

7.5.3. Проект «Умный дом»;

7.5.4. Согласование проекта в государственных органах власти;

7.5.5. Проект мест для хранения ценных вещей:

7.5.6. Расчетов по огнестойкости и рекомендации по применяемым материалам;

7.5.7. Расчетов по теплоизоляции и рекомендации  по применяемым материалам;

7.5.8. Расчетов по звукоизоляции и рекомендации  по применяемым материалам;

7.5.9. Проектирование индивидуальных предметов интерьера и мебели;

7.5.10. Экспертизы проектов;

7.5.11. Составление строительных смет, ведомостей строительных и отделочных материалов, составление графиков строительства, ремонта, отделки и декорирования, поставки материалов и т.п. работ связанных с реализацией проекта, в случаях, если данные работы не выполняет Исполнитель самостоятельно;

7.5.12. Авторский надзор;

7.5.13. Декорирование и отнесённую к ним часть проектных работ

7.6. Объем, стоимость и порядок выполнения проектных работ оговоренных в Договоре, в случае выполнения их силами Исполнителя, будут определены Сторонами в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору или дополнительных Договорах.

7.7. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7.8. Дополнительные виды работ, возникшие после подписания настоящего Договора, отображаются в дополнительных Приложениях и подписываются Сторонами на условиях выполнения работ и оплаты в соответствии с настоящим Договором.

7.9. В случае если, после оплаты Заказчиком денежных средств, Заказчик отказывается по собственным не зависящим от Исполнителя причинам от исполнения работ частично или полностью, о чём уведомляет Исполнителя письменно, изложив причину отказа, Исполнитель возвращает Заказчику часть неиспользованных (неизрасходованных) денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом из стоимости Договора суммы средств за фактически выполненные объёмы работ, с учётом потраченного времени и материалов.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ

8.1. Общие условия оповещения, информирования, административных взаимоотношений и взаимодействий Сторон:

8.1.1. Стороны договариваются, что средствами связи, оповещения, уведомления и информирования Сторонами друг друга принимаются и признаются:

8.1.1.1. Со стороны Заказчика:

8.1.1.2. Со стороны Исполнителя:

8.1.2. Переписка, полученные Сторонами письма, сообщения и уведомления по указанным почтовым и электронным адресам считаются и признаются Сторонами Договора официальным уведомлением друг друга и являются подтверждением взаимодействия и связи Сторон. При этом Стороны понимают важность передачи информации, уведомлений и писем по электронным средствам связи, что в современных условиях необходимо для административного взаимодействия, оперативного принятия решений, консультаций Сторон и обмена необходимой информацией.

8.1.3. Стороны обязуются оперативно, не позднее: 3 (трёх) дневного срока, отвечать на поставленные друг перед другом вопросы.

8.1.4. Сторона, не получившая ответ на отправленное по электронному адресу письмо в обозначенный срок, отправляет копию данного письма не менее: 1 (одного) раза - повторно в течение: 3 (трёх)  последующих дней, при этом принимает иные меры к возможному оповещению Стороны по оговоренным выше средствам связи.

8.1.5. Переписка, письма, сообщения, уведомления, сметы, акты, а также иные необходимые Сторонам документы направляются друг другу в электронном виде в программах:

8.1.6. Необходимость наличия данных программ каждая Сторона обеспечивает себе самостоятельно.

8.2. Подписание данного Договора, Приложений к нему и иной документации, относящейся к Договору, а также проведение встреч, переговоров, иного общения сторон относящегося к исполнению Сторонами условий Договора происходит в офисе Подрядчика, расположенного по адресу: г_____________, в рабочее время с 10.00. до 18.00. с понедельника по пятницу включительно, за исключением случаев, когда об ином Стороны договариваются заранее, предупредив и согласовав свои действия с другой стороной Договора.

8.3. Заказчик имеет право пригласить Исполнителя  (с его согласия), в иное не оговоренное в Договоре место, для проведения переговоров или иных целей (командировка), на условиях Исполнителя, оплатив Исполнителю данный выезд (командировку), о чём Стороны договариваются каждый раз дополнительно и заранее.

9. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

9.1. Заказчик и  Исполнитель имеют право, в целях надлежащего исполнения условий Договора, для обеспечения оперативности общения и взаимодействия Сторон, назначить ответственное лицо, делегировав ему права и обязанности, предусмотренные Договором.

9.2. С момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется назначить и представить Заказчику архитектора проекта, инженера проекта.

9.3. Стороны договорились, что специалисты, действующие от имени Исполнителя и Заказчика или их Уполномоченные представители, в процессе выполнения работ по настоящему Договору, будут обмениваться необходимой информацией с использованием  всех современных средств связи и в случае необходимости, будут встречаться лично для обсуждения и согласования проектной документации.

9.4. Договоренности, достигнутые в результате этих встреч, будут в обязательном порядке протоколироваться и подписываться обеими сторонами.

9.5. Обязанность по ведению протоколов переговоров возлагается на специалиста Исполнителя.

9.6. В случае направления Заказчику от Исполнителя на утверждение каких-либо предварительных проектных решений, Заказчик обязан в течение: 3 (трёх) дней сообщить Исполнителю свое решение.

9.7. Для исполнения любого условия настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.

9.8. Исполнитель настоящим гарантирует Заказчику, что привлекаемые им третьи лица имеют необходимые разрешения и соответствующую квалификацию для выполнения порученного им задания.

9.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение, привлеченными Исполнителем третьими лицами,  всех обязательств по настоящему Договору и отвечает за их действия, как за свои собственные.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1. Внесение Заказчиком изменений в документацию после ее согласования Сторонами на основании изменения требований Заказчика, выполняется Исполнителем за отдельную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое будет являться его неотъемлемой частью.

10.2. Сроки выполнения работ, предусмотренные графиком выполнения проектных работ, в этом случае отодвигаются соразмерно срокам внесения изменений и повторного согласования проектной документации.

10.3. В случае обнаружения недостатков в проектной документации, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель за свой счет и в максимально короткие сроки устраняет указанные недостатки, в этом случае нарушение Исполнителем сроков выполнения работ считается просрочкой Исполнителя.

11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

11.1. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента передачи Исполнителем Заказчику результатов проектирования, на основании условий Договора и соответствующие Техническому Заданию на проектирование.

11.2. Сдача – приёмка работ может происходить как в форме передачи документации, распечатанной на бумаге в оговоренном Сторонами формате печати или в электронном виде с записанной информацией на электронном носителе (CD, DVD дисках), проект может быть отправлен заказчику по электронной почте в соответствии с пунктом 2.5.1. настоящего Договора.

11.3. Исполнитель уведомляет Заказчика о полном выполнении работ по Договору, а Заказчик в течение: 3 (трёх) дней после уведомления обязан принять работу или обоснованно, в письменной форме, отказаться от приемки работ

11.4. В случае если в течение указанного срока Заказчик не принимает работу, но не отказывает в ее приеме, работа считается исполненной и подлежит полной оплате.

11.5. В случае если Заказчик не принимает работу и обосновывает причину этого, Исполнитель  принимает меры к устранению замечаний, о чем уведомляет Заказчика в течение: 10 (десяти) дней и назначает новую дату приёма работ и подписания Акта или Смет выполненных работ.

11.6. Результат работ по Договору принимается Сторонами на месте его исполнения по адресу: в рабочее время и рабочие дни, указанные в пункте 2.5.7. Договора, если Стороны заранее не договорились об ином.

11.7. В случае выполнения Исполнителем дополнительных объемов работ по согласованию с Заказчиком, не оговоренных в: Приложениях, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость этих работ, согласно выставленным Счетам.

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

12.1. Исполнитель гарантирует Заказчику исполнение работ по проектированию надлежащего качества в соответствии с требованиями нормативной документации и условий Технического задания на основании данного Договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

13.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество проведения работ по проектированию.

13.3. Сторона, предоставившая техническую и иную необходимую документацию, отвечает за её подлинность, достоверность информации и её соответствие государственным стандартам.

13.4. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

13.4.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

13.4.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

13.4.3. Отказаться от результата работы с возмещением Заказчику стоимости работ.

13.5. Исполнитель вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

13.6. Если отступления в проекте от условий Договора связаны с изменениями, внесёнными Заказчиком в процессе проектирования, противоречащие Техническому заданию, а Заказчика не устраивает результат исполнения проекта, то новое проектирование осуществляется на основании нового Договора на условиях дополнительной оплаты новых Счетов.

13.7. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они противоречат пожеланиям Заказчика, изложенным в Техническом задании с внесёнными изменениями, а качеству исполнения работ дана экспертная оценка соответствующего независимого специалиста (эксперта). При этом данное заключение должен представить Заказчик.

14. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности.

14.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

15.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

16.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за: 20 (двадцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и получения Подрядчиком оплаты, обозначенной в Договоре.

17.2. Настоящий Договор заканчивается после полного выполнения Сторонами своих обязательств.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

...

Представлены основные положения договора, полный вариант проекта договора можно получить по запросу.

Заявка на проектирование «DG» онлайн

Как к Вам обращаться? * (Фамилия, имя, отчество)

Телефон * (+7 123 456 78 90)

Электронный адрес * (example@example.com)

Цель общения *

Объект * (дом, участок, квартира, комната, что подлежит проектированию)

Объем * (размеры, габариты...)

Место положения * (регион, город, адрес)

Загрузите файлы

Чертежи, планы, схемы, эскизы, аналоги. Отправьте нам файлы в любом формате.

Прикрепить еще один файл

Проверочный код *

Отправить анкету

Смотрите также

• Техническое задание